赵洲港汇水区建设项目分区五设计施工总承包招标文件正文.docx
《赵洲港汇水区建设项目分区五设计施工总承包招标文件正文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《赵洲港汇水区建设项目分区五设计施工总承包招标文件正文.docx(435页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、湖南省房屋建筑和市政基础设施工程标准工程总承包招标文件湖南省住房和城乡建设厅1使 用 说 明一、湖南省房屋建筑和市政基础设施工程标准工程总承包招标文件 (以下简称标准工程总承包招标文件)根据中华人民共和国招标投标法及其实施条例、电子招标投标办法等法律法规和规章编制。二、标准工程总承包招标文件 适用于本省行政区域内,依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标项目的电子招标。三、标准工程总承包招标文件用相同序号标示的章、节、条、款、 项、目,供招标人和投标人选择使用。以空格标示和口 标示的,由招标人 根据法律法规规定,以及招标项目特点和实际需要填写和勾选。确实没有 需要填写的,在空格中用“
2、/ ”标示。其余内容应当不加修改地直接引用。标准文件中引用的政策文件发生了变化的, 由招标人进行调整。四、招标人按照标准工程总承包招标文件第一章的格式发布招标公告或投标邀请书。五、标准工程总承包招标文件以附件方式集中列示的否决投标情形、 评定分离工作规则等是对投标人须知和评标办法有关条款的总结和补充,是评标办法的组成部分。六、标准工程总承包招标文件第四章“合同条款及格式”采用建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2020-0216)。第一部分“合同协议2书”、第二部分“通用合同条件”、第三部分“专用合同条件” 和附件(除 以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外)。填空内容由招标人根据国家
3、和省有关法律法规规定以及招标项目具体情况确定。七、标准工程总承包招标文件第五章“发包人要求”招标人应当结合招标项目具体特点和实际需要进行补充。3赵洲港汇水区建设项目分区五设计施工总承包招标招 标 文 件招 标 人(或招标代理机构):长沙市岳麓区住房和城乡建设局(盖单位章)日 期:2023 年 05 月 15 日4目 录第 一 卷11 第一章 招标公告(适用于未进行资格预审的公开招标项目) 121.项目概况 122.资格要求133.资格审查144.评标办法 145.招标文件的获取146.投标文件的递交147.发布公告的媒介148.行政监督159.其它1510.联系方式15第二章 投标人须知17投
4、标人须知前附表17投标人须知401.总则 402.招标文件433.投标文件444.投标465.开标476.评标477.合同授予488.重新招标和不再招标499.纪律和监督4910.需要补充的其他内容 50第三章 评标办法571.评审标准 682.评审程序683 评标结果69第四章 合同条款及格式80一、工程概况81三、合同工期811、本合同总工期为 (工程形象进度需满足发包人年度考核要求)。该工期包括主体设计图纸优化及室外配套设计等设计工期和全部的施工工期。 完成招投标工作后 2 个月内完成全部图纸设计、施工图审查及预算工程量清单编制。 812、计划开工日期: 年 月 日,具体以发包人下发的开
5、工时间为准。 813、计划竣工日期: 年 月 日,具体以现场下发的开工令计取的时间为准。 814、工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以总工期日历天数5为准。在施工工期控制内,承包人必须按照甲乙双方另行书面确认的施工节点完成相应工程内容。81四、工程质量标准815、合同价款815.1 合同价款包括设计费和施工费(指工程造价, 含安全文明措施费、预备费、规费、税费等) ,其中本合同设计费按 包干,合同中标总价为 。 815.2 工程预算、结算编制计价原则详见本合同专用条款第 17 条。工程预算(含安全文明措施费、预备费、规费、税费等) 和结算最终均以湘江新区相关投资评审
6、中心审核认定为准。承包人自愿在湘江新区办理财务结算手续, 并将税收在湘江新区进行缴纳。 825.3 付款方式825.3.1 设计费: 82(1)设计成果经发包人认可、完成施工图审查后, 发包人向承包人支付 50%的设计费; 82(2)完成竣工验收后,支付至总设计费的 70%。完成竣工验收备案,且通过区财评中心结算审核后,发包人向承包人支付全部剩余设计费。825.3.2 工程款821)依据相关文件规定执行,合同洽谈时商定。822)付款方式: 已签订的合同为准,每次拨付工程款凭施工方出具相应税票和合同方可付款 ,具体支付方式以区政府审定为主。825.3.3 每次付款前, 承包人向发包人提交有效增值
7、税专用发票及请款报告并附相关进度材料,发包人完成付款流程审批后 5 日内,向承包人支付费用。 825.4 工程预算、结算编制计价原则详见本合同专用条款第 17 条。 826、合同文件827、发包人承诺828、承包人承诺829、保修要求: 按国务院2000年 279 号令要求。8310、特别声明83(1)中标后,在承包人开始设计前,如由于客观原因(如政策变化、政府指令等)导致项目建设无法继续进行,发包人有权提前终止合同或不再签订合同,由发包人合理补偿承包人招标代理服务费、公共资源交易费、招标文件制作费(须核实票据)。承包人对此无异议。83(2)承包人已完全了解本合同(含总协议书、设计合同条款、施
8、工专用合同条款、施工通用合同条款) 约定的全部内容, 特别是约束承包人条款,合同一经签订, 则表示承包人愿意受合同约束。83(3)承包人承诺自进场施工之日起二十个工作日向发包人提交建设期内自身资金筹措与使用计划。8311、合同订立83第二部分 合同通用条款85第三部分 合同专用条款1231 一般约定1231.1 词语定义1231.4 合同文件的优先顺序124(10)其他合同文件。1251.5 合同协议书 在合同协议书签订并生效之前,投标函和中标通知书将对双方具有约束力。1251.6 文件的提供和照管1251.7 联络1281.7.3 通讯地址和联系方式: 128发包人: 128通讯地址: 12
9、8联系人: 128联系电话: 128承包人: 128通讯地址: 1286联系人: 128联系电话: 128以上通讯地址和联系方式为双方履行合同,解决合同争议时向对方送达商业文件、信函、律师函和司法机关(法院、仲裁机构) 向各方送达诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。若受送达一方拒绝签收, 邮寄送达的, 以文书退回之日视为送达之日, 直接送达的, 送达人当场在送达回证上注明情况之日视为送达之日。 1292 发包人义务129(1)根据本合同专用条款 4.3 条,同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作。131(2)根据本合同专用条款 11、12 条发布开工、暂停施工、复工、工期延长指示或通知。131(
10、3)审查批准工程所采用的技术规范或设计的变更是否正确。 131(4)审核和最终确定按本合同专用条款 15 条发出的设计、施工变更指令的范围、单价。131(5)审核、确定本合同专用条款 17.3 条设计、施工进度款的拨付工作。 131(6)审核、确定本合同专用条款 15.4 条决定有关暂列金额的使用。 131(7)审核、确定本合同专用条款 23.2 条项下的索赔额。 131监理人在行使上述权利未经发包人书面同意的,该行为对发包人没有约束力, 承包人无权以此向发包人主张权利。1314 承包人131(1)负责协调规划、市政、供电、消防、交通、通讯、人防、水利、水务等有关部门的外部工作;负责办理施工许
11、可证、渣土证、掘路许可证、安监报建、停水、停电、封闭或中断道路交通、临时占路证、管线监护等施工所需证件、批件的申请审批手续; 负责办理小区自来水、正式供电、燃气、三网融合等市政接入申报、审批手续, 并承担相应的费用。 133(2)承包人在施工期间负责以下协调工作: 负责与在建工程其他施工单位的协调;负责施工场地及周边环境的协调工作(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等),施工过程中如发生扰民和民扰等,由承包人负责妥善处理并承担由此发生的责任和费用。 1337 施工设备和临时设施1448 交通运输1458.2 场内施工道路1459 测量放线14510 安全、治安保卫和环境保护14511 开始工作
12、和竣工15211.1 开始工作15213 工程质量15513.1 .4 设计质量155本工程设计文本编制必须严格执行国家基本建设程序和工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和本工程合同的要求,当前述规定存在冲突时, 承包人应当按最有利于发包人的规定执行。承包人通过有效的技术手段、经济比较, 设计出技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的工程。 155(1)设计文件除达到合同规定的质量要求外,设计文件的编制还需符合国民经济、社会发展规划和产业政策, 贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针, 实行资源综合利用, 节约资源和能源, 遵循相关专业规划,符合国家
13、有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。155(2)承包人在进行设计过程中,应到沿线村庄、居民区、工厂等充分调查民众出行、排水等日常需求, 应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和保护、美化环境的要求, 并将这些需求反映到设计方案中, 以尽量减少后期变更的可能性。 155(3)设计文件要按发包人要求的版式、装订要求做到美观、牢固、清晰、有条理、重点醒目,避免“错、漏、碰、缺”。设计文件、图纸必须经过责任部门、人员的逐级审核,分别签字、盖章。15514 试验和检验15815 变更15915.2 承包人的合理化建议15915.3 变更程序15915.3.1 变更的提出15915.3.1.1 变更的范
14、围和内容159717.3.1 设计费支付: 161(1)设计成果经发包人认可、完成施工图审查后, 发包人向承包人支付 50%的设计费; 161(2)工程竣工验收备案后,发包人向承包人支付全部剩余设计费。 161(3)每次付款前,承包人向发包人提交有效增值税专用发票及请款报告并附相关进度材料,发包人完成付款流程审批后 5 日内,向承包人支付设计费用。 16117.3.2 工程款支付: 合同洽谈时商定16117.3.4 付款条件: 161(1)每次付款前,承包人向发包人提交有效增值税专用发票及请款报告并附相关进度材料,发包人完成付款流程审批后 5 日内, 向承包人支付费用。付款流程按发包人财务制度
15、执行, 发包人有权选择转账或其他方式付款。161(2)发包人支付第一笔工程款时,承包人还须满足如下条件: 162(a)安全文明措施到位,安全文明施工符合要求; 162(b)已支付须交发包人的违约金; 162(c)按时支付了民工工资; 162(d)承包人提供了发包人认可的银行保函。162承包人(以联合体牵头人为主)要严格按照湘江新区有关建设工程项目竣工审计的相关要求,认真编好工程竣工财务决算和固定资产交付使用清单,交发包人备案。163缺陷责任期终止证书签发后 28 天内,承包人向监理人提交最终结清申请单和最终付款的申请资料及结算资料。(包括相关证明材料)一式六份。 163最终结清申请单中的总金额
16、应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。16318 竣工试验和竣工验收163后续施工服务设计工作验收: 通过工程实施、工程顺利竣工、无设计质量事故。163设计文本验收:达到住房和城乡建设部建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)要求及相关技术规定,设计文件编制内容充分表达设计意图、文字精练、图面清晰。163按建设工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)等国家现行验收规范办理工程验收。163同时本工程施工竣工验收还要符合长沙市档案馆有关的规定并且满足文件存档要求。16318.3.7 本工程竣工验收由发包人组织, 验收小组成员由上级主管单位、发包人、承包人、监
17、理人、设计单位、省(市) 质监站等有关部门代表组成。 163质量监督部门按有关规定对本工程的工程质量进行评定。 164承包人应于竣工验收合格之后决定工程具体使用日期,并报发包人。承包人应积极配合竣工验收委员会的工作,对验收中发现的各种问题应及时整改,并承担相应费用。164因承包人原因,致使本工程设计、施工竣工验收不合格(包括不能一次性合格通过)的,发包人有权要求指令其他具备资质的单位完成, 并要求承包人承担所有的费用。164承包人以弄虚作假或隐瞒等方式致使不合格的工程按照合格工程验收并给发包人造成损失的,承包人应按本合同第 22.1.2 条支付违约金, 并对有关人员进行处罚。164承包人在各分
18、部(项) 施工工程完工后, 编制工程竣工图表和工程竣工文件并提交监理人审查。经发包人同意, 监理人出具同意分部(项) 工程完工的验收通知, 本通知作为支付施工进度款的依据。164当本工程全部施工完工、承包人在 30 个工作日内提供完整的竣工资料, 待发包人、监理人将竣工资料检查合格后, 发包人向上级行政主管部门提出竣工验收申请,工程完工 6 个月后整理完成竣工资料送长沙市城建档案馆备案。 164竣工资料一式六份, 光盘两套。按照长沙市城建档案馆城档(2007)字第 19 号资料归档的要求整理。竣工资料编制、备案等费用由承包人承担。 16419 缺陷责任与保修责任16521 不可抗力16522
19、违约16622.1 承包人违约16623 索赔16924 争议的解决17025 补充条款1708身份证号185身份证号185身份证号185第 二 卷193第五章 发包人要求194第六章 发包人提供的资料196第 三 卷197第七章 投标文件格式198第一节 投标函格式199一、投标函封面200二、投标函2021.投标函及投标函附录 202三、投标函附录204四、法定代表人身份证明2062.法定代表人身份证明206五、授权委托书2073.授权委托书207六、联合体协议书(联合体投标适用) 2084.联合体协议书(联合体投标适用) 208七、投标保证2105.投标保证210八、项目管理机构216(
20、一)项目管理机构组成表2176.项目管理机构217(1)项目管理机构组成表 217(二)主要人员简历表218(2)主要人员简历表218九、拟分包计划表2217.拟分包计划表221十、资格审查、信用等资料2228.资格审查、信用等资料222十一、企业资信及履约能力自评表2359.企业资信及履约能力自评表235十二、承诺书23610.承 诺 书236十三、投标信息表23811.投标信息表238十四、其他241第二节 投标报价格式242一、报价封面243二、投标报价汇总表245三、已标价工程量清单格式246(一)建筑安装工程费(已标价工程量清单) 内容2471. 建筑安装工程费(已标价工程量清单)内
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 赵洲港 汇水区 建设项目 分区 设计 施工 承包 招标 文件 正文