工程索赔案例分析课件.pptx
《工程索赔案例分析课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程索赔案例分析课件.pptx(70页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、一级注册建筑师继续教育培训一级注册建筑师继续教育培训 工程索赔案例分析工程索赔案例分析工程索赔的基本概念工程索工程索赔的定的定义 工程索工程索赔是指当事人在合同是指当事人在合同实施施过程中,根据法律、合程中,根据法律、合同同规定及定及惯例,例,对并非由于自己的并非由于自己的过错,而是,而是应由合同由合同对方方应承担承担责任或任或风险的事件造成的事件造成损失后,向失后,向对方提出方提出补偿的的权利要求。利要求。工程索赔的基本概念反索赔索赔承包商承包商业主方业主方根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错,而由对方承担责任的情况所造成的损失,或承担合同规定之外的工作所付的额外支出工程索赔的基本概念
2、工程索工程索赔的特点的特点n索索赔的依据是法律法的依据是法律法规、合同文件及工程、合同文件及工程惯例例n索索赔是双向的是双向的n与合同与合同对比,索比,索赔一方必一方必须有有损失失n索索赔应由由对方承担方承担责任或任或风险事件造成,索事件造成,索赔一方无一方无过错n索索赔是一种未是一种未经对方确方确认的的单方行方行为工程索赔的基本概念索索赔与与违约责任的区任的区别索索 赔赔违约责任违约责任索赔事件的发生,可以是一定的行索赔事件的发生,可以是一定的行为,也为,也可以是非当事人的行为可以是非当事人的行为造成,造成,如物价上涨,不可抗力事件发生等如物价上涨,不可抗力事件发生等追究违约责任,追究违约责
3、任,必然是当事人行为必然是当事人行为造成造成,而且是违反了合同约定的内,而且是违反了合同约定的内容容可以是当事一方引起的,也可以是当事一方引起的,也可以是可以是非当事人引起的非当事人引起的,当事人可能有过,当事人可能有过错,也可能没有过错错,也可能没有过错必须是当事人的行为造成必须是当事人的行为造成,而且有,而且有过错。过错。索赔的成功必须索赔的成功必须以索赔一方有实际以索赔一方有实际损失为前提之一损失为前提之一无论是否给对方造成损失均应承担无论是否给对方造成损失均应承担责任责任不一定在合同文件中有规定不一定在合同文件中有规定必然在合同中有约定必然在合同中有约定工程索赔的分类按索赔依据分类合同
4、内索合同内索赔合同外索合同外索赔可以可以在合同在合同条款中找到条款中找到依据依据不能不能在合同条款中找到在合同条款中找到依据,但是可以从合同依据,但是可以从合同的引申的引申义和相关法和相关法规、交易交易惯例中找到依据例中找到依据工程索赔的分类按合同状态分类正常施工正常施工索索赔工程停、工程停、缓建索赔缓建索赔解除合同解除合同索赔索赔按索赔目的费用索用索赔工期索工期索赔工程索赔的分类按按索索赔事事件件性性质分分类工期延工期延长索索赔工程工程变更索更索赔工程中断索工程中断索赔工期工期终止索止索赔工程加速索工程加速索赔意外意外风险和不可和不可预见因素索因素索赔其他原因索其他原因索赔工程索赔的分类按索
5、赔处理方式分类单项索索赔综合索合索赔针对某一干某一干扰事件提出事件提出又称一又称一揽子索子索赔,一般在工程竣工前和工,一般在工程竣工前和工程移交前,承包商将工程程移交前,承包商将工程实施施过程中因各程中因各种原因未能及种原因未能及时解决的解决的单项索索赔集中起来集中起来进行行综合考合考虑,提出一份,提出一份综合索合索赔报告告工程索赔的原因 没有按合同没有按合同规定提供定提供图纸,未及,未及时下达指令、答下达指令、答复复请示,使工程延期;示,使工程延期;没按合同没按合同规定的定的时期交付施工期交付施工现场、道路,提供、道路,提供水水电;没有提供没有提供应由由业主提供材料和主提供材料和设备,使工程
6、不能,使工程不能及及时开工或造成工程中断;开工或造成工程中断;业主原因主原因工程索赔的原因业主原因主原因 未按合同未按合同规定按定按时支付工程款;支付工程款;业主要求采取加速措施,主要求采取加速措施,业主希望提前交付工程主希望提前交付工程等;等;业主要求承包商完成合同主要求承包商完成合同规定以外的定以外的义务或工。或工。工程索赔的原因合同文件缺陷的原因合同文件缺陷的原因合同条文合同条文间有矛盾,措有矛盾,措词不当等;不当等;由于合同文件复由于合同文件复杂,合同,合同权利和利和义务的范的范围、界、界限的划定理解不一致,限的划定理解不一致,对合同理解的差异,致使工合同理解的差异,致使工程管理方面程
7、管理方面产生的生的损失。失。工程索赔的原因勘勘测设计错误地地质条件的条件的变化化导致的返工和致的返工和窝工工设计图纸错误导致的返工和致的返工和窝工工工程索赔的原因业主主监理工程理工程师的原因的原因下达下达错误的指令,提供的指令,提供错误的的信息信息业主或主或监理工程理工程师指令增加工程量,提高指令增加工程量,提高设计、施工材料的施工材料的标准准苛刻苛刻检查 非承包商原因,非承包商原因,业主或主或监理工程理工程师指令中止指令中止工程工程施工施工工程索赔的原因业主主监理工程理工程师的原因的原因 非非承包商原因造成未完成或已完工程的承包商原因造成未完成或已完工程的损坏;坏;业主要求修改施工方案,打乱
8、施工程序;主要求修改施工方案,打乱施工程序;非承包商非承包商责任的工程拖延。任的工程拖延。工程索赔的原因不利的自然灾害和不可抗力的原因不利的自然灾害和不可抗力的原因 特特别反常的气候条件或自然灾害,如超反常的气候条件或自然灾害,如超标准洪水、准洪水、地下水、地下水、地震地震 经济封封锁、战争、争、动乱、空中乱、空中飞行物行物坠落落 建筑市建筑市场和建材市和建材市场的的变化,材料价格和工化,材料价格和工资大大幅度幅度上上涨工程索赔的原因不利的自然灾害和不可抗力的原因不利的自然灾害和不可抗力的原因 国家法令的修改、城建和国家法令的修改、城建和环保部保部门对工程的建工程的建议和要求或和要求或干涉干涉
9、 货币贬值,外,外汇汇率率变化化 其他非其他非业主主责任造成的爆炸、火灾等形成任造成的爆炸、火灾等形成对工程工程实施的内、外部施的内、外部干干扰工程索赔的原因序号序号 索赔原因分类索赔原因分类索赔事件索赔事件索赔金额合计索赔金额合计(万元万元)所占百所占百分比分比()()名称名称次数次数按开标日汇率算成按开标日汇率算成人民币人民币1 1业主违约业主违约停水停电停油,停水停电停油,未提供合格道未提供合格道路路7 724.5524.5510.710.72 2指定分包商违约指定分包商违约混凝土骨料中混凝土骨料中断质量不及格断质量不及格6 647.0047.0020.520.53 3不利自然条件不利自
10、然条件增加排水能力,增加排水能力,增加混凝土浇增加混凝土浇筑,钢模筑,钢模2 2140.27140.2761.261.24 4其他承包干扰其他承包干扰增加排水设备增加排水设备1 15.045.042.22.25 5工程师指令增加工程师指令增加工作工作隧洞增加灌浆隧洞增加灌浆量量2 22.602.601.11.1索赔实例:鲁布革水电站索赔实例:鲁布革水电站序号序号 索赔原因分类索赔原因分类索赔事件索赔事件索赔金额合计索赔金额合计(万元万元)所占百所占百分比分比()()名称名称次数次数按开标日汇率算成按开标日汇率算成人民币人民币6 6合同缺陷合同缺陷电传费差额电传费差额1 11.791.790.8
11、0.87 7政策变化政策变化养路费养路费1 10.640.640.30.38 8其他第三方面原其他第三方面原因因水泥运输额外水泥运输额外费用费用1 17.217.213.23.29 9总总 计计2121229.10229.10100100索赔实例:鲁布革水电站索赔实例:鲁布革水电站工程索赔的原因工程工程索赔的证据索赔的证据(1 1)招)招标标文件、工程合同文件及附件、文件、工程合同文件及附件、业业主主认认可的可的工程工程实实施施计计划、施工划、施工组织设计组织设计、工程、工程图纸图纸、技、技术规术规范等。范等。(2 2)工程各)工程各项项有关有关设计设计交底交底记录记录、变变更更图纸图纸、变变
12、更更施工指令等。施工指令等。(3 3)工程各)工程各项经业项经业主或工程主或工程师签认师签认的的签证签证。(4 4)工程各)工程各项项往来信件、指令、信函、通知、答复往来信件、指令、信函、通知、答复等。等。(5 5)工程各)工程各项项会会议纪议纪要。要。(6 6)施工)施工计计划及划及现场实现场实施情况施情况记录记录。(7 7)施工日)施工日报报及工及工长长工作日志、工作日志、备备忘忘录录。工程工程索赔的证据索赔的证据(8 8)工程送)工程送电电、送水、道路开通、封、送水、道路开通、封闭闭的日期及数的日期及数量量记录记录。(9 9)工程停)工程停电电、停水和干、停水和干扰扰事件影响的日期及恢复
13、事件影响的日期及恢复施工的日期。施工的日期。(1010)工程)工程预预付款、付款、进进度款度款拨拨付的数付的数额额及日期及日期记录记录。(1111)图纸变图纸变更、交底更、交底记录记录的送达份数及日期的送达份数及日期记录记录。(1212)工程有关施工部位的照片及)工程有关施工部位的照片及录录像等。像等。(1313)工程)工程现场现场气候气候记录记录。如有关天气的温度、。如有关天气的温度、风风力力、雨雪等。、雨雪等。工程工程索赔的证据索赔的证据(1414)工程)工程验验收收报报告及各告及各项项技技术鉴术鉴定定报报告等。告等。(1515)工程材料采)工程材料采购购、订货订货、运、运输输、进场进场、
14、验验收、收、使用等方面的凭据。使用等方面的凭据。(1616)工程会)工程会计计核算核算资资料。料。(1717)国家、省、市有关影响工程造价和工期的)国家、省、市有关影响工程造价和工期的文件、文件、规规定等。定等。工期索赔工程延期的分工程延期的分类及及处理理按延按延误原因分原因分类业主及工程主及工程师原因引起的延期原因引起的延期业主拖延交付主拖延交付现场,拖延交付,拖延交付图纸工程工程师拖延拖延审批批图纸、方案,拖延支付工程款、方案,拖延支付工程款不按不按时组织验收造成下道工序受到影响收造成下道工序受到影响业主提供主提供错误的的现场资料料工程量增加及工程工程量增加及工程变更更承包商的原因引起延承
15、包商的原因引起延误施工施工组织不当,如出不当,如出现窝工或停工待料工或停工待料现象象质量不符合合同要求而造成的返工量不符合合同要求而造成的返工技技术力量薄弱,管理水平低力量薄弱,管理水平低承包商雇佣分包商或供承包商雇佣分包商或供应商引起的延商引起的延误工程延期的分工程延期的分类及及处理理按延按延误原因分原因分类业主及工程主及工程师原因引起的延期原因引起的延期业主拖延交付主拖延交付现场,拖延交付,拖延交付图纸工程工程师拖延拖延审批批图纸、方案,拖延支付工程款、方案,拖延支付工程款不按不按时组织验收造成下道工序受到影响收造成下道工序受到影响业主提供主提供错误的的现场资料料工程量增加及工程工程量增加
16、及工程变更更承包商的原因引起延承包商的原因引起延误施工施工组织不当,如出不当,如出现窝工或停工待料工或停工待料现象象质量不符合合同要求而造成的返工量不符合合同要求而造成的返工技技术力量薄弱,管理水平低力量薄弱,管理水平低承包商雇佣分包商或供承包商雇佣分包商或供应商引起的延商引起的延误工期工期顺延延工期不予工期不予顺延延工期索赔不可控制的因素不可控制的因素导致的延致的延误人力不可抗拒的自然灾害人力不可抗拒的自然灾害导致的延致的延误,特殊特殊风险如如战争、判乱、革命、核装置争、判乱、革命、核装置污染等染等 造成的延造成的延误不利的施工条件或外界障阻引起的延不利的施工条件或外界障阻引起的延误按延按延
17、误事件的事件的时间关关联性分性分类单一延一延误 指在某一延指在某一延误事件从事件从发生到生到终止的止的时间间隔内,没有其隔内,没有其他延他延误事件的事件的发生生工期工期顺延延业主主应承担的承担的风险承包商承包商应承担的承担的风险工期工期顺延延工期不予工期不予顺延延工期索赔按延按延误事件的事件的时间关关联性分性分类共同延共同延误 两个或两个以上的延两个或两个以上的延误事件从事件从发生到生到终止的止的时间完全相同完全相同多事件均多事件均为业主或双方不可控制因素主或双方不可控制因素可索可索赔多事件均多事件均为承包商因素承包商因素不可索不可索赔多事件多事件为业主引起的延主引起的延误或双方不可控制因素引
18、起的延或双方不可控制因素引起的延误与与承包商的延承包商的延误并存并存不可索不可索赔(索(索赔管管惯例)例)交叉延交叉延误 两个或两个以上的延两个或两个以上的延误事件从事件从发生到生到终止只有部分止只有部分时间重合重合在在初始延初始延误是由承包商原因造成是由承包商原因造成的情况下,随之的情况下,随之产生的任何生的任何非承包商原因的延非承包商原因的延误都不会都不会对最初的延最初的延误性性质产生任何影响,生任何影响,直到承包商的延直到承包商的延误缘由和影响已不复存在。由和影响已不复存在。工期索赔交叉延交叉延误如果在如果在承包商的初始延承包商的初始延误已解除后已解除后,业主原因的延主原因的延误或双或双
19、方不可控制因素造成的延方不可控制因素造成的延误依然在起作用,那么承包商可依然在起作用,那么承包商可以以对超出部分的超出部分的时间进行索行索赔。如果如果初始延初始延误是由于是由于业主或工程主或工程师原因原因引起的,那么其后引起的,那么其后由承包商造成的延由承包商造成的延误将不会使将不会使业主主摆脱脱(尽管有尽管有时或或许可以减可以减轻)其其责任。此任。此时承包商将有承包商将有权获得从得从业主的延主的延误开开始到延始到延误结束期束期间的工期延的工期延长及相及相应的合理的合理费用用补偿如果如果初始延初始延误是由双方不可控制因素引起是由双方不可控制因素引起的,那么在的,那么在该延延误时间内,承包商只可
20、索内,承包商只可索赔工期,而不能索工期,而不能索赔费用用基本原基本原则:责任任优先原先原则费用索赔可可索索赔费用用人工人工费材料材料费施工机械使用施工机械使用费分包分包费现场管理管理费利息利息总部管理部管理费利利润业主增加主增加额外工程的人工外工程的人工费非承包人原因的工程延非承包人原因的工程延误导致的人致的人员窝工工费和工和工资上上涨费非承包人非承包人责任任导致工效降低而增加的人工致工效降低而增加的人工费法定工法定工资上上涨业主增加主增加额外工程的材料外工程的材料费非承包人原因的工程延非承包人原因的工程延误导致的材料价格上致的材料价格上涨及超期存及超期存储费客客观原因材料价格大幅度上原因材料
21、价格大幅度上涨完成完成额外工程的机械使用外工程的机械使用费非承包人非承包人责任任导致的机械致的机械窝工工费非承包人非承包人责任任导致工效降低而增加的机致工效降低而增加的机械台班械台班费自有自有设备按台班折旧按台班折旧费计算算租租赁设备按按实际租金和租金和进退退场分分摊费计算算费用索程序索索赔事件事件发生生发出索出索赔意向意向承包商准承包商准备索索赔报告告承包商提交索承包商提交索赔报告告工程工程师审核索核索赔报告告是否需要提交是否需要提交补充材料充材料承包商提交承包商提交补充材料充材料Y工程工程师提出初提出初审意意见双方双方协商商处理意理意见达成一致意达成一致意见28天天内内28天内索赔案例分析
22、11.口口头约定定 纠纷之源之源安装公司安装公司诉南京南京乐金金电器有限公司拖欠工程款案器有限公司拖欠工程款案【案情简介】原告原告:XX建筑建筑设备安装有限安装有限责任公司(以下任公司(以下简称安装公司)称安装公司)被告被告:南京:南京XX电器有限公司(以下器有限公司(以下简称称电器公司)器公司)安装公司与安装公司与电器公司于器公司于2003年年8月月签订了了建建设工程施工合同工程施工合同,合同合同约定由安装公司承担定由安装公司承担电器公司器公司实验楼及生楼及生产厂房的施工任厂房的施工任务。工程。工程采用合同价款一次性包死(包括材料)、采用合同价款一次性包死(包括材料)、调增部分除外(工程增部
23、分除外(工程结算按算按实际价格价格调增)的方式,合同一次性包死价款定增)的方式,合同一次性包死价款定为253万元;万元;计划竣工日划竣工日期期2003年年9月月30日,日,实际竣工竣工时间为2003年年11月末,按合同履行完月末,按合同履行完毕。索赔案例分析11.口口头约定定 纠纷之源之源安装公司安装公司诉南京南京乐金金电器有限公司拖欠工程款案器有限公司拖欠工程款案 在施工在施工过程中,程中,电器公司根据工程施工器公司根据工程施工图纸变更情况增加了部分工作更情况增加了部分工作量。量。2003年年12月月8日,安装公司根据日,安装公司根据电器公司工程器公司工程实际竣工后的竣工后的签证单等情况等情
24、况单方方计算增加工作量部分的工程价款算增加工作量部分的工程价款为128万元,万元,电器公司器公司认为增加工程量增加工程量计算存在分歧,未算存在分歧,未审核确核确认。同。同时,电器公司器公司还将水将水电安安装任装任务交安装公司施工,双方交安装公司施工,双方约定包死价款定包死价款为40万元,安装公司按照口万元,安装公司按照口头协议履行了合同。至履行了合同。至2004年年1月,月,电器公司共支付工程款器公司共支付工程款252.58万万元,其余工程款元,其余工程款乐金公司以种种理由不予确金公司以种种理由不予确认、不予支付;安装公司遂、不予支付;安装公司遂于于2004年年10月月11日将日将乐金公司金公
25、司诉至南京市中至南京市中级人民法院,人民法院,请求求电器公器公司支付工程款司支付工程款168.42万元,利息万元,利息64800元。元。253+128+40-252.58=168.42万元万元索赔案例分析11.口口头约定定 纠纷之源之源安装公司安装公司诉南京南京乐金金电器有限公司拖欠工程款案器有限公司拖欠工程款案【案件案件难点点】安装公司所遇到的安装公司所遇到的难点点问题主要有:主要有:1、有效、有效证据不足。起据不足。起诉前,安装公司能前,安装公司能够提供的有效提供的有效证据只有其与据只有其与电器公器公司司签定的定的实验楼建部分的施工合同,而楼建部分的施工合同,而该合同只合同只约定了定了实验
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 索赔 案例 分析 课件