钢筋工班组劳务分包合同.doc

1、钢筋工班组劳务分包合同甲 方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程 项目部乙 方： 甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的钢筋制作、安装工程分包给乙方，依据中华人民共和国合同法及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：一、工程名称：四川省川XX改扩建工程二、项目地址：四川省川东XX三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准四、工程质量： 钢筋工程必须达到优良五、具体承包内容：1、承包范围： 川东XX改扩建工程3、4#楼，附属管理用房2、 3、4工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。2、具体内容：钢筋料表的编制。图纸变更和改动部分未在主

2、体工程部分中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）。材料场内运输、装卸（原材料到场下车）。钢筋的下料、制作、加工成型、绑扎、标识、标牌制安。钢筋除锈，绑扎后楼面的杂物、垫块的清理。成型钢筋的焊接（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、双面焊、单面焊等）。二次结构：如框架结构的二次构造柱、圈梁、过梁、后浇带、现浇带、预制件等。钢筋分类：原材料成型钢筋必须分类，分规格堆放整齐，废材料的集中堆放到甲方指定的地方（施工现场内某处）。辅材：铁丝、绑扎丝、垫块、马凳、粉笔、手持工具、手套、雨衣、雨靴等。六：合同单价：

3、1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证金 整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。 2、川东监狱改扩建工程中的钢筋工程（地梁）以上按建筑面积 元/m计算，地梁以下按钢筋 元/T计算。建筑面积按国家现行的计算规则执行。七：付款方式： 主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。余款在工程竣工验收后60个工作日后支付结清。七、甲方责任和义务：1、甲方为乙方在主体和附属工程钢筋制作、安装时提供塔吊，临时设施：如钢筋制作和堆码场地，二级配电箱等。2、甲方为乙方提供现场工具房一间，施工图一套。3、对乙方进行操作规程，质量标准，

4、进度要求，安全文明施工进行技术交底。4、负责对乙方的施工质量进度，安全和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同约定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。八、乙方的责任和义务：1、必须服从甲方施工现场管理人员的统一调度与指挥，遵守本工程的各项劳动纪律及现场各项规章制度。2、必须严格按设计施工图，设计变更，施工质量验收规范标准及相关职能部门的要求等组织施工。3、乙方必须给每个作业人员购买一份保险，并配备足安全劳保及防护用品。4、施工现场各班组施工人员由乙方提供食宿，甲方概不负责。5、甲方提供电源到二级配电箱，二级配电箱以外所有机械电缆、照明灯具由乙方自理。6、乙方自备钢筋加工中的各种机械设备，如：

5、切断机、弯曲机、对焊机、调直机等。九、安全文明施工要求：1、 安全施工必须按四川建筑工地文明施工的标准执行。2、 乙方必须执行甲方项目部相关的安全文明施工规定。3、 严格执行安全“三级教育”制度，即新工人入场教育，各分项工程安全技术交底，班前教育，配合项目部安全员进行归类安全管理台账。4、 若因安全事故处理不当，造成当事人上述到有关部门，乙方为本项目第一被告，甲方为第二被告。5、 乙方人员出现打架斗殴偷窃事件等行为，所造成的经济及法律责任，由乙方负责并接受甲方对乙方罚款5002000元，而且在工地上牵涉的罚款，一律由乙方承担。6、乙方人员必须严格按照操作规程施工，不得违章指挥和作业。乙方按照相

6、关规定和甲方要求对现场施工人员伤、残、亡事故，单次医疗费用在5000元内由乙方负责，超过部分（扣出甲乙双方保险已赔费用）乙方承担20%，甲方承担80%，非乙方原因造成的安全事故由责任方承担。7、 凡在砼浇筑时乙方必须派专人护筋以确保钢筋工程质量。8、在施工过程中乙方必须派专人协助施工人员分线等。十、其它约定：1、 分项工程检测时，乙方派人协助不另计费。2、 乙方所有机械、机具、工具由乙方自行管理，丢失与甲方无关。所用施工设备等符合施工要求。3、 乙方未退场前工具、用具及部分设备甲方可以借用。4、 承接本项目的负责人必须住现场，听从甲方调动和管理自己班组，按照甲方质量、安全管理条例进行管理，无人

7、值班和不服从管理则罚扣100元以上/次罚款。5、 甲方安排的计时工技工150元/人-天，杂工100元/人-天计算。6、 乙方必须无条件配合建设、监理、甲方等相关部门检查、检测，不另计费用。7、甲方要送检的原材料、焊接等，由乙方制做好后放到甲方施工现场办公室内。8、配料：由于乙方的原因导致钢材废弃不可用时，所造成的材料损失，费用一切由乙方承担。9、钢材损耗率应控制在3%以内，超过部分由乙方负责。十一、凡本合同的未尽事宜，经甲乙双方协商以补充协议形式处理，若无法达成协议一致的，可以向当地劳动部或人民法院提出仲裁、诉讼。双方签字后生效，任何一方均不得违约，否则违约方向未违约方支付违约金壹万元。 十二、本合同一式四份，甲乙双方各两份，补充协议与本合同具有同等法律效力。并从双方签字时起即产生法律效力，至结清工程劳务帐务后自动失效。 甲方代表： 乙方代表：签约曰期： 年 月 日 签约曰期： 年 月 日